Appel d'offres : Maîtrise d'œuvre pour l'extension des bureaux au service territorial d’aménagement (S.T.A) du Chalonnais à BUXY

Avis de marché - Avis n° 26-14702 du 11/02/2026

Avis de marché

Département(s) de publication : 71

Annonce n° 26-14702

Services

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Département de Saône-et-Loire

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22710001300688

Ville : MACON

Code postal : 71026

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 71

Section 2 - Communication

Lien direct aux documents de la consultation : https://marches.ternum-bfc.fr/entreprise/consultation/688873?orgAcronyme=t5s

Identifiant interne de la consultation : DIME-26-018-NS

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Monsieur le Président

Adresse mail du contact : daj-pcc@saoneetloire71.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 385396600

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Conditions énoncées dans les documents de la consultation
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Conditions énoncées dans les documents de la consultation
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Conditions énoncées dans les documents de la consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 31/03/2026 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Critères énoncés dans les documents de la consultation

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Maîtrise d'œuvre pour l'extension des bureaux au service territorial d’aménagement (S.T.A) du Chalonnais à BUXY

Code CPV principal - Descripteur principal : 71000000

Type de marché : Services

Description succincte du marché : Maîtrise d'œuvre pour l'extension des bureaux au service territorial d’aménagement (S.T.A) du Chalonnais à BUXY.

Lieu principal d'exécution du marché : (71) Saône-et-Loire

Durée du marché (en mois) : 0

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complementaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : Contacter site au 03 85 94 95 50 ou par mail sta.chalonnais@saoneetloire71.fr (cf art 4.4 du RC)

Autres informations complémentaires : Maitrise d'œuvre comprenant les missions de base suivantes : Etudes d’esquisse ESQ Etudes d’avant-projet AVP Etudes de projet PRO Etudes d’exécution et de synthèse EXE Conception Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux – Remise du DCE complet AMT1 Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux – Analyse des offres AMT2 Etudes d’exécution et de synthèse EXE Réalisation Direction de l’exécution des marchés de travaux DET Assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception AOR Réception Assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception AOR GPA et la mission complémentaire suivante : Simulation thermodynamique STD. Le marché démarrera à la date de notification et s’achèvera à la date de garantie de parfait achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Durée prévisionnelle des travaux y compris période de préparation (5 mois dont 2 mois de préparation). Jugement des offres : 1. Valeur technique de l'offre (60 points) 2. Prix (40 points).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/02/2026

Classe d'Activité
Classe	Description de la classe d'activité
71 000000	Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

Dématérialisation des marchés publics, Veille sur les appels d'offres

Moteur de recherche