Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 57  (Moselle) Date de parution : 29/05/2015 Date de péremption : 22/06/2015 16:00:00
Annee : 2015 Edition (N°. BOAMP): N° annonce (BOAMP) 81872

53ème rt - quartier treuille de beaulieu - bâtiment 019 rénovation de la couverture à Lunéville 

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 54
Annonce No 15-81872
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
ESID de Metz.
 Correspondant : M. Heitz fabrice, Etablissement du service d'infrastructure de la défense de METZ, rue du Maréchal LYAUTEY - cS 30 001 Rue du Maréchal LYAUTEY - cS 30 001 57044 Metz Cedex 01, tél. : 03-55-74-80-86, télécopieur : 03-55-74-80-29.

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Défense.

Objet du marché : 
luneville (54) - 53e RT - quartier Treuille de Beaulieu - bâtiment 019 Rénovation de la couverture.

Type de marché de travaux : 
exécution.

CPV - 
Objet principal : 45261211.

Lieu d'exécution : 
département 54.

Code NUTS :
|FR434|.

Caractéristiques principales : 


la présente consultation concerne l'exécution des travaux de rénovation de toiture du bâtiment 019 du Quartier Treuille de Beaulieu à Lunéville (54)

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 
les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (Cctp). Ils comprennent notamment :
- les dispositions générales (mise en place et repli du chantier, moyens de protections et échafaudages)
- le démontage de la couverture (dépose des zingueries, des tuiles et des bois, évacuation)
- le remontage de la couverture (fourniture et pose des bois, du sous écran, des tuiles et des accessoires, des zingueries).

Refus des variantes
.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : 
néant.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
le régime financier applicable au marché et celui fixé aux articles 86 à 118 du CMP et précisé dans le cahier des charges : prix fermes actualisables, avance sous conditions, pas de retenue de garantie, paiement d'acomptes et d'un solde par virement dans le délai maximum de 30 jours - financement sur ressources propres publiques Budget Ministère de la Défense.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
 français.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Conditions de participation : 

Critères de sélection des candidatures : 
les candidatures seront examinées conformément aux dispositions de l'article 52 du CMP en tenant compte des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles du candidat.

Situation juridique - références requises : 
lettre de candidature (formulaire Dc1), incluant notamment : les pouvoirs des cotraitants habilitant le mandataire à signer l'offre en cas de groupement ; une déclaration sur l'honneur certifiant que le candidat a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales (art 44 du Cmp). Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire Dc2), incluant notamment : le pouvoir de la personne habilitée à engager la société. Si le candidat est en redressement judiciaire, la ou les copies des jugements prononcés à cet effet. Les entreprises devront justifier de leur habilitation à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché (art.43 et 44 du Cmp).

Capacité économique et financière - références requises : 
déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire Dc2), mentionnant le chiffre d'affaires des trois dernières années. Le chiffre d'affaires doit être adapté aux travaux pour lesquels le(ou les) opérateur(s) économique(s) composant la candidature se porte(nt) candidat(s)

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 
liste de références de prestations exécutées au cours des trois (3) dernières années et de même nature que ceux faisant l'objet de la présente consultation. Cette liste, qui se limitera à quelques références pertinentes et vérifiables sur des opérations de complexité comparable, sera détaillée et fera obligatoirement ressortir, pour chaque référence, la nature avec indication des caractéristiques principales, son montant, l'époque de réalisation (date), le lieu d'exécution et les organismes ou maîtres d'ouvrage pour lesquels les prestations ont été réalisées, avec indication des coordonnées d'un correspondant du maître d'ouvrage ou de l'organisme chargé de l'opération.
cette liste est à fournir dans tous les cas pour chaque opérateur économique. En l'absence de telles références ou en cas de références insuffisantes, le candidat produira tous les éléments nécessaires à l'appréciation de ses capacités notamment ses qualifications professionnelles et ses moyens. La preuve des capacités techniques et professionnelles peut être apportée par tout moyen à sa convenance notamment par des certificats de bonne exécution de prestations, par des certificats de qualifications professionnelles, par des certificats d'identité professionnelle, par des certificats de qualité. Les entreprises de création récente sont invitées à justifier de leurs capacités financières, techniques, ainsi que de leurs références professionnelles par tout moyen.

Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : 
aucun minimum exigé.

Marché réservé : 
non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatures : 
22 juin 2015, à 16 heures.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
15-usid-04-034.

Renseignements complémentaires : 
le délai d'exécution du marché est de six (6) semaines, comprenant :
- une période de préparation d'une (1) semaine qui débutera par ordre de service ;
- un délai d'exécution des travaux de cinq (5) semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.
le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site : www.marches-publics.gouv.fr sous la référence 2015-usid04-034.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
29 mai 2015.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
Service achats infrastructure Section Achats Exploitation Maintenance.
, tél. : 03-55-74-80-86.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 

 adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr .

Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Nancy 5 place de la Carrière 54036 Nancy Cedex, courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal administratif de Nancy 5 place de la Carrière 25036 Nancy Cedex, courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr.

 
Mots déscripteurs
Couverture
 
Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction