Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 94  (Val-de-Marne) Date de parution : 16/09/2009 Date de péremption : 05/10/2009
Annee : 2009 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 201663

Câblage téléphonique et informatique 

Avis de marché

Département de publication : 94
Annonce No 09-201663
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Commune de Villiers-sur-Marne.
 Correspondant :  M. le maire de Villiers-Sur-Marne, cmat 10 chemin des Ponceaux, 94355 Villiers-sur-Marne Cedex, tél. : 01-49-41-30-87, télécopieur : 01-49-41-30-79, courriel : marches.super@mail-villiers94.com, adresse internet : http://villiersmarches.infocom94.fr .

Objet du marché : 
câblage téléphonique et informatique.

Lieu d'exécution : 
se reporter à la lettre de consultation, 94350 Villiers-sur-Marne.

Caractéristiques principales : 

type de travaux :
-Câblage téléphone
-câblage informatique
-goulottes d'installation
-repérage des câbles
il est rappelé que les travaux se dérouleront en zones de travaux libres mais en milieu occupé et que le maintien opérationnel des installations électriques de ces niveaux et des services généraux pendant le chantier est une priorité à assurer pour permettre la continuité de l'exploitation.
l'entreprise devra donc tout mettre en œuvre afin d'assurer ce maintien opérationnel et réaliser les prestations permettant d'éviter les coupures secteur et de communications des installations des zones en exploitation.
l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de l'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.
le marché comporte 1 tranche ferme et 2 tranches conditionnelles

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 
26 octobre 2009.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
financement sur la section investissement du budget communal :
Chapitre : 21 - fonction : 213 - nature : 2135
chapitre : 21 - fonction : 61 - nature : 2135
chapitre : 21 - fonction : 020 - nature : 2135
modalité de règlement : Le mode de règlement choisi par la Personne Publique est le mandat administratif suivi d'un virement.
le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 40 jours.
intérêts moratoires : En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est le taux marginal de la BCE à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir augmenté de 7 points.
avance : Sans objet.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
le marché sera conclu soit avec une entreprise, soit avec un groupement d'entreprises.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Autres renseignements demandés : 

     - DC 4 ou équivalent;
     - Dc5 (dernière mise à jour);
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - La liste des principaux travaux exécutés au cours des trois dernières années indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé;
     - Présentation de la société;
     - Les moyens tant humains que matériels mis en œuvre pour exécuter les prestations.
critères de sélections des candidatures :
Le jugement des candidatures sera effectué dans les conditions prévues à l'article 52 du Code des Marchés Publics.
Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et réglementaires et dont les capacités techniques, financières et professionnelles sont jugées insuffisantes au vu des pièces de la candidature.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - la valeur technique : 60 %;
     - le prix : 40 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
5 octobre 2009, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
2009.28.00.

Renseignements complémentaires : 
délai d'exécution :
Le marché est conclu pour une durée de 03 mois maximum à compter de la notification du marché.
les tranches conditionnelles seront affermies par ordre de service, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du marché. L'ordre de service indiquera la date prévisionnelle de début des travaux et le délai d'exécution.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
:
Les documents sont remis gratuitement. Se reporter à la lettre de consultation pour les conditions d'obtention.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

se reporter à la lettre de consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
16 septembre 2009.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Mairie de Villiers-sur-Marne.

 Correspondant : 
Pôle Juridique - service de la Commande Publique, cmat 10 chemin des Ponceaux, 94355 Villiers-sur-Marne Cedex, tél. : 01-49-41-30-87, télécopieur : 01-49-41-30-79, courriel : marches.super@mail-villiers94.com, adresse internet : http://villiersmarches.infocom94.fr .

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
Mairie de Villiers-sur-Marne.

 Correspondant : 
Pôle Juridique - service de la Commande Publique, cmat 10 chemin des Ponceaux, 94355 Villiers-sur-Marne Cedex, tél. : 01-49-41-30-87, télécopieur : 01-49-41-30-79, courriel : marches.super@mail-villiers94.com, adresse internet : http://villiersmarches.infocom94.fr .

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
Mairie de Villiers-sur-Marne.

 Correspondant : 
Pôle Superstructures - service Bâtiment - gestion Patrimoine, cmat 10 chemin des Ponceaux, 94355 Villiers-sur-Marne Cedex, tél. : 01-49-41-30-41, télécopieur : 01-49-41-30-99, courriel : gpat@mail-villiers94.com, adresse internet : http://villiersmarches.infocom94.fr .

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
Mairie de Villiers-sur-Marne.

 Correspondant : 
Pôle Juridique - service de la Commande Publique, cmat 10 chemin des Ponceaux, 94355 Villiers-sur-Marne Cedex, tél. : 01-49-41-30-87, télécopieur : 01-49-41-30-79, courriel : marches.super@mail-villiers94.com, adresse internet : http://villiersmarches.infocom94.fr .

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
Mairie de Villiers-sur-Marne.

 Correspondant : 
Pôle Juridique - service de la Commande Publique, cmat 10 chemin des Ponceaux, 94355 Villiers-sur-Marne Cedex, tél. : 01-49-41-30-87, télécopieur : 01-49-41-30-79, courriel : marches.super@mail-villiers94.com, adresse internet : http://villiersmarches.infocom94.fr .

Mots déscripteurs
Câblage

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction