Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 75  (Paris) Date de parution : 05/08/2015 Date de péremption : 02/09/2015 16:00:00
Annee : 2015 Edition (N°. BOAMP): N° annonce (BOAMP) 121075

réalisation de travaux de restauration des façades des cours intérieures du bâtiment situé 110, rue de grenelle à Paris 

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 75
Annonce No 15-121075
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Ministère de l'éducation nationale.
 Correspondant : M. le secrétaire général, secrétariat général - sAAM Mission des achats Pour la Sous-Direction de la logistique de l'administration centrale 110, rue de Grenelle 75357 Paris Sp 07.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Éducation.

Objet du marché : 
réalisation de travaux de restauration des façades des cours intérieures du bâtiment situé 110, rue de Grenelle dans le 7ème arrondissement de Paris, pour le compte du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Type de marché de travaux : 
exécution.

CPV - 
Objet principal : 45454100.

Lieu d'exécution : 
110, rue de Grenelle, 75007 Paris.

Code NUTS :
FR101.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 


- Les travaux se déroulent sur un site occupé
- durée d'exécution du marché : Le présent marché prend effet à sa date de notification, et s'achève à la fin du délai de " garantie de parfait achèvement " (prévu à l'article 44.1 - 2e alinéa du Ccag-Travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement du marché intervient lors de la levée de la dernière réserve.
La durée prévisionnelle des travaux est de huit (8) mois pour chacune des tranches en incluant la période de préparation d'une durée de trente (30) jours, par dérogation à l'article 28.1. Du Ccag-Travaux.
- le marché est conclu à prix global et forfaitaire. Les prix sont révisables semestriellement dans les conditions définies dans le cahier des clauses administratives particulières par application d'une formule paramétrique

Refus des variantes
.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 
5 novembre 2015.

Cautionnement et garanties exigés : 
une retenue de garantie égale à 5% du montant (H.T.) initial du marché sera prélevée sur le montant dû au titulaire.
Cette retenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie.
Cette retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande dans les conditions prévues à l'article 102 du code des marchés publics et selon le modèle annexé à l'arrêté du 3 janvier 2005 (cf. JO du 15 janvier 2005).
Il ne sera accepté aucune caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
a/Origine du financement :
Le marché est financé sur le budget de l'état, notamment les programmes 214 " Soutien de la politique de l'éducation nationale " et 309 " Entretien des bâtiments de l'état ".
b/ Modalités de règlement :
Sauf dispositions réglementaires contraires, le paiement du titulaire est effectué par virement administratif à 30 jours, conformément à l'article 98 du code des marchés publics.
C/ Avance
Versement d'une avance, sauf renonciation expresse du titulaire, dans les conditions prévues à l'article 87 du code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
le choix de se présenter en groupement momentané d'entreprises s'effectue au stade de la candidature.
La forme juridique que devra revêtir tout groupement d'entreprises qui se verrait attribuer le marché est celle du groupement solidaire.
Dans ce cas, le paiement s'effectue sur un compte unique géré par le mandataire du groupement.
La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché sauf dispositions prévues à l'article 51. V du code des marchés publics.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
 français.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

se reporter au règlement de la consultation.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - critère 1 : valeur technique de l'offre : 65 %;
     - critère 2 : offre financière : 35 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
2 septembre 2015, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
MEN-SG-MPA-15032.

Renseignements complémentaires : 
a/ Visite des locaux
Avant toute remise de leur offre, il est fortement conseillé aux candidats de procéder à une visite du site, objet des travaux.
Les candidats intéressés par une visite doivent prendre rendez-vous à partir du 9 août 2015 auprès du bureau des services techniques :
M. Patrick gaudart (saam D5)
Téléphone : 01 55 55 12 19
Télécopie : 01 55 55 12 23
Courriel : patrick.gaudart@education.gouv.fr
Les visites ont lieu, en principe, tous les jours ouvrés.
Les heures de visite sont fixées directement par M. Patrick GAUDART avec chacune des entreprises intéressées.
B/ Jugement des candidatures
Conformément à l'article 52 du code des marchés publics, le ministère vérifie l'adéquation des moyens matériels, financiers, humains et l'expérience du candidat avec l'objet et l'étendue du marché au vu des renseignements indiqués à l'article 7.2.1 du présent règlement de la consultation.
Avant l'analyse des offres, sont éliminés les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
C/ Jugement des offres
Conformément aux dispositions de l'article 53 du code des marchés publics, le candidat retenu sera sélectionné en fonction des critères pondérés et énumérés ci-dessous :
*Critère 1 : Valeur technique de l'offre (pondération : 6,5)
- sous-critère 1-1 : Programme d'exécution des travaux (pondération : 3) ;
- sous-critère 1-2 : Qualité des produits utilisés pour l'exécution des ouvrages (pondération : 1)
- sous-critère 1-3 : Moyens humains affectés au marché (pondération : 1)
- sous-critère 1-4 : Critère environnemental (pondération : 1,5)
*Critère 2 : Offre financière (pondération : 3,5)
Ce critère sera apprécié au vu du prix global et forfaitaire.
La note du critère 2 est calculée comme suit : [Montant total de l'offre la moins élevée] / [Montant total de l'offre du candidat noté] X 10
D/ Négociation
Une négociation est prévue avec le(s) candidat(s) dont l'offre a été jugée acceptable et ayant obtenu la (les) meilleure(s) note(s).
Se reporter au règlement de la consultation pour plus de précisions.
E/ Exécution d'une clause sociale :
En application de l'article 14 du code des marchés publics (Cmp), les candidats aux lots no02 et no04 doivent obligatoirement proposer, dans le cadre du présent marché :
- soit une action permettant l'insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières ;
- soit une action de formation ou participant à la formation de ces publics en difficulté.
Cette exigence est formulée sous la forme d'un volume horaire et constitue une condition d'exécution du présent marché.
Le volume horaire minimal exigé est de 200 heures pour le LOT no02 - mAÇONNERIE - pierre de taille et de 300 heures pour le LOT no04 - menuiserie bois, à réaliser pendant la durée d'exécution du marché.
Néanmoins, les candidats peuvent dépasser ce volume horaire s'ils le souhaitent.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
4 août 2015.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 

 envoi soit par voie dématérialisée, soit sous format papier. Se reporter également au règlement de la consultation.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 

 Mme Claire Schmidt (Bureau des services techniques - sAAM D5) Tél : 01 55 55 23 65 - adresse électronique : claire.schmidt@education.gouv.fr M. Benjamin Mouton (maîtrise d'œuvre) Tél : 01 39 49 58 67 - adresse électronique : mouton.benjamin@wanadoo.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
Bureau SAAM - Achats 1.
 Mme Romy Massé - tél : 01 55 55 13 88 - télécopieur : 01 55 55 25 79 - adresse électronique : romy.masse@education.gouv.fr M. Jean Prat - tél : 01 55 55 27 01 - télécopieur : 01 55 55 25 79 - adresse électronique : jean.prat@education.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
.
 les candidats doivent retirer le dossier de consultation par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.marches-publics.gouv.fr/ Dans la rubrique "Annonces", sélectionner "Recherche avancée" et indiquer dans la rubrique "Référence" la référence suivante : Men-Sg-Mpa-15032. Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé anonymement ou après identification. Il est rappelé que les entreprises qui téléchargent anonymement le dossier de consultation ne pourront être informées des éventuels éléments complémentaires intervenant avant la clôture (envoi de réponses aux questions, report de délais, etc.). En cas de difficultés, contacter le support clients au 01.76.64.74.07 ou par courrier électronique : place.support@atexo.com. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à la disposition par le pouvoir adjudicateur, les candidats doivent disposer des logiciels permettant de lire les formats .zip, .pdf, et Excel,  Ooo.

Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46 adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/ .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46 adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/ .

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot(s) 01. -
Échafaudages

C.P.V. - 
Objet principal : 45454100

Objets supplémentaires : 
45262100.

Lot(s) 02. -
Maçonnerie - pierre de taille
Informations complémentaires : le lot no02 est le lot principal. À ce titre, le titulaire du lot no02 prend en charge la gestion du compte prorata inter-entreprises.
Les qualifications Qualibat exigées sont les suivantes :
- 2194 - restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historique,
- 2113 - maçonnerie (technicité supérieure) et béton armé courant,
- 2132 - enduits.

C.P.V. - 
Objet principal : 45454100

Objets supplémentaires : 
45262512.

Lot(s) 03. -
Charpente - couverture

C.P.V. - 
Objet principal : 45454100

Objets supplémentaires : 
45261000.

Lot(s) 04. -
Menuiserie bois
Informations complémentaires : les qualifications Qualibat exigées sont les suivantes :
- 4313 - fabrication et pose de menuiserie en bois (technicité supérieure),
- 4393 - restauration de menuiseries Monuments historiques.

C.P.V. - 
Objet principal : 45454100

Objets supplémentaires : 
45421000.

Lot(s) 05. -
Menuiserie métallique - serrurerie

C.P.V. - 
Objet principal : 45454100

Objets supplémentaires : 
45421140.

Lot(s) 06. -
Peinture
Informations complémentaires : la qualification Qualibat exigée est la suivante : 6112 - peinture et ravalement (technicité confirmée).

C.P.V. - 
Objet principal : 45454100

Objets supplémentaires : 
45442100
45442110.

Lot(s) 07. -
Stores

C.P.V. - 
Objet principal : 45454100

Objets supplémentaires : 
45421143.
 
Mots déscripteurs
Charpente
Couverture
Echafaudage
Maçonnerie
Menuiserie
Peinture (travaux)
Ravalement
Serrurerie
Occultation
 
Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction