Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 972  (Martinique) Date de parution : 17/09/2009 Date de péremption : 15/10/2009
Annee : 2009 Edition (N°. BOAMP): 179A N° annonce (BOAMP) 116

station d'emission - bâtiment émission - remplacement des aérocondenseurs à Rivière salée 

0015-->
BOMP A/0179-116Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MINDEF/SGA/DCSID/DID FdF.
Correspondant : JOSEPH Toussine, morne Desaix - B.P. 614, 97261 Fort-de-France Cedex, tél. : 05-96-39-52-58, télécopieur : 05-96-39-52-51, courriel : dt.antilles.mar@wanadoo.fr.

Objet du marché : projet 09/017 - riviere salee (972) - station d'emission - bâtiment émission - remplacement des aérocondenseurs.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45331200.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux comprennent essentiellement :
- remplacement des condenseurs et changement de gaz frigorigène,
- refonte des gaines de soufflage des armoires V1 et V2,
- pose d'un rideau de séparation thermique en salle 1,
- reprise des gaines sur les armoires V3 et V4,
- installation d'une prise d'air neuf sur la centrale V6,
- réfection des gaines d'extraction sur les Erfm28, salle 1,
- isolation des gaines d'extraction des émetteurs à tube.
les travaux seront exécutés dans le délai contractuel de 04, incluant une période de préparation de un mois.
a titre indicatif, les travaux devraient débuter dans le courant du 1er trimestre 2010
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le dossier ne comporte pas d'option.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : - crédits du ministère de la Défense ;
- le délai de paiement des acomptes et du solde est de 30 jours ;
- les prix sont révisables ;
- une avance est versée au titulaire, sauf refus exprimé par celui-ci, lorsque le montant initial du marché ou de la tranche est supérieur à 20 000 euro(s) (H.T.).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu avec une entreprise spécialisée pouvant être une entreprise unique ou un groupement solidaire d'entreprises spécialisées.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : sur la base des documents et renseignements fournis conformément aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics et arrêté du 28 août 2006 relatif aux renseignements ou documents permettant d'évaluer l'expérience, les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (cf. Article 3.2.1 du Rc).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 70 % ;
- valeur technique des prestations : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 octobre 2009, à 13 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 09017.

Renseignements complémentaires :

Autres informations : les renseignements d'ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès de :
- administratif : 05 96 39 52 64 / 54 82/ 52 58 - télécopieur : 05 96 39 52 51 - e-Mail : dt.antilles.mar@wanadoo.fr
- technique : Bureau maîtrise d'oeuvre : 0596 39 52 82 ; Chargé d'affaire : 0596 39 52 71 - télécopieur 0596 39 52 80 - e-Mail : dt.antilles.bmo@wanadoo.fr.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les offres peuvent être :
- soit transmises par courrier traditionnel (cf. Article 5.1 du Rc), à l'adresse postale suivante,
direction d'infrastructure de la défense de Fort-De-France
Section "Administration finances"
morne Desaix - b.P 614 - 97261 - fort de France
- soit remises contre récépissé à la "cellule administration" (bureau marchés) de la direction des travaux de Fort-De-France durant les horaires d'ouverture au public (lundi et mardi : 07 heures-12 heures et 13h45-16h30, du mercredi au vendredi de 07 heures à 13 heures) ;
- soit transmises par voie électronique par le biais du portail "Place de marché interministérielle" (adresse URL : www.marches-publics.gouv.fr)
Dans ce dernier cas, se conformer à l'article 5.2 du règlement de consultation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les opérateurs économiques téléchargeront les documents de consultation sur le portail achats du ministère de la défense à l'adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr (Place de marché interministérielle).
1/ - dans la colonne de gauche, rubrique "Consultations en cours", rentrer un critère de recherche, par exemple le numéro du projet (090xx). Puis, pour accéder à la consultation, cliquer sur le bouton dans la colonne "Actions" (à droite). Pour cette première phase aucune inscription ni identification de l'entreprise n'est obligatoire.
2/ - pour le retrait du DCE, l'entreprise doit renseigner un formulaire comportant des champs obligatoires permettant d'identifier l'entreprise, afin de permettre, par exemple, les éventuelles correspondances ultérieures en cas de modification du DCE. Pour le seul retrait du RC, l'identification de l'entreprise n'est pas nécessaire.
En cas de problème technique émanant du portail, les dossiers peuvent être remis sur Cd-Rom, à titre gratuit, aux entreprises qui en auront formulé la demande auprès du 05.96.39.52.64 / 54.82 / 52.58 ou par télécopieur au 05.96.39.52.51.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 septembre 2009.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : DID FDF.
Correspondant : Chef Section administrationfinances morne Desaix, 97261 Fort-de-France, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=6406&orgAcronyme=g7h.

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction d'un recours : Tribunal Administratif de Fort-de-France croix Bellevue, 97200 Fort-de-France, tél. : 05-96-71-66-67, télécopieur : 05-96-63-10-08.

Mots déscripteurs
Electricité

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction