01 49 36 46 20
appel-offre

Consultation : ACQUISITION DE MATERIELS DE COMMUNICATION MULTIMEDIA POUR L'UNIVERSITE DE CORSE - TROIS LOTS.
Université de Corse


 
Acheteur public
Université de Corse
BP 52
20250 corte FR
Téléphone : 0495450206 ; Fax : 0495450673

 

Autres éléments possiblement liés à ce marché
Appel d'offre du BOAMP (Afficher les infos)  (Masquer les infos)
B Acquisition de matériels de communication multimédia pour l'Université de Corse à Corte

Alerte : 1 nouvelle(s) mise(s) à jour de cette consultation

Informations générales
Référence de la consultation 13S0009 
Mise en ligne 18/04/2013 18:32:48 
Mode de passation Appel d’offres ouvert 
Catégorie de marché Fournitures
Classe d'activité Classe 30 : Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels
Département (20) 
Date limite des offres 28/05/2013 16:00:00 
 

Objet de la consultation

ACQUISITION DE MATÉRIELS DE COMMUNICATION MULTIMÉDIA POUR L’UNIVERSITÉ DE CORSE - TROIS LOTS.

Liste des lots
Lot 1 : Achat et installation d'une solution d'affichage dynamique
Lot 2 : Installation d'un système de visioconférence
Lot 3 : Achat et installation d'un vidéoprojecteur à l'IUT et de deux vidéoprojecteurs à STELLA MARE
Achat et installation d'un vidéoprojecteur full HD dans l'amphithéatre de l'IUT (Corte) et achat et installation de deux vidéoprojecteurs à Stella Mare (Biguglia).

Informations complémentaires
Avis de Marché
Fournitures (Fournitures courantes - TIC)

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Université de Corse, 2 Rue de l'Eglise, Place Gaffory, Contact : Pôle de la Commande Publique, à l'attention de Pôle de la Commande Publique, F-20250 Corte.
Tél. (+33) 4 95 45 01 99.
Fax (+33) 4 95 57 84 54.
E-mail : marchepublic@univ-corse.fr.

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.univ-corse.fr.
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.klekoon.com.
Accès électronique à l'information (URL) : http://www.klekoon.com.
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : http://www.klekoon.com.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
auprès du ou des points de contact susmentionnés

I.2) Type de pouvoir adjudicateur :
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.
I.3) Activité principale : Éducation.

I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
ACQUISITION DE MATÉRIELS DE COMMUNICATION MULTIMÉDIA POUR L’UNIVERSITÉ DE CORSE - TROIS LOTS.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
Fournitures.
Achat.
Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Université de Corse, Corte, Biguglia, Ajaccio.
Code NUTS FR83.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
ACQUISITION DE MATÉRIELS DE COMMUNICATION MULTIMÉDIA POUR L’UNIVERSITÉ DE CORSE - TROIS LOTS.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 32570000.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui
II.1.8) Lots : Division en lots : Oui.
II.1.9) Variantes : Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale :
Lot no1 : Achat et installation d'une solution d'affichage dynamique
Lot no2 : Installation d'un système de visioconférence
Lot no3 : Achat et installation d'un vidéoprojecteur full HD dans l'amphithéatre de l'IUT (Corte) et achat et installation de deux vidéoprojecteurs à Stella Mare (Biguglia).

II.2.2) Informations sur les options : Options : oui.
Description de ces options : option obligatoire concernant le lot no03 : proposer en option la possibilité de sonoriser l'amphithéâtre en 5.1. La présente option est une option obligatoire à laquelle le candidat devra répondre au sein de son offre.
II.2.3) Reconduction :
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution :
Information sur les lots
LOT no 01 intitulé : Achat et installation d'une solution d'affichage dynamique
1) Description succincte
Achat et installation d'une solution d'affichage dynamique
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
32570000.
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
Durée en jours : 45 (à compter de la date d'attribution du marché).
5) Information complémentaires sur les lots
Critère de jugement des offres :
1. Prix des prestations (pondération : 60)
2. Valeur technique (pondération : 40)

LOT no 02 intitulé : Installation d'un système de visioconférence
1) Description succincte
Installation d'un système de visioconférence
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
32570000.
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
Durée en mois : 1 (à compter de la date d'attribution du marché).
5) Information complémentaires sur les lots
Critère de jugement des offres :
1. Prix des prestations (pondération : 60)
2. Valeur technique (pondération : 40)

LOT no 03 intitulé : Achat et installation d'un vidéoprojecteur full HD dans l'amphithéâtre de l'IUT (Corte) et achat et installation de deux vidéoprojecteurs à Stella Mare (Biguglia)
1) Description succincte
Achat et installation d'un vidéoprojecteur full HD dans l'amphithéâtre de l'IUT (Corte) et achat et installation de deux vidéoprojecteurs à Stella Mare (Biguglia)
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
32570000.
3) Quantité ou étendue
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement

5) Durée en mois : 1 (à compter de la date d'attribution du marché).
Information complémentaires sur les lots
critère de jugement des offres :
1. Prix des prestations (pondération : 60)
2. Valeur technique (pondération : 40)
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire, conformément à l'article 98 du Code des Marchés Publics, le délai de paiement est de 30 jours.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Solidaire.
III.1.4) Autres conditions particulières :
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : garanties professionnelles et financières suffisantes;

- formulaire Dc1, Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants.

III.2.2) Capacité économique et financière :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
III.2.3) Capacité technique :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : garanties techniques suffisantes.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession :

III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : non.
IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
1. Prix des prestations. Pondération : 60.
2. Valeur technique. Pondération : 40.
IV.2.2) Enchère électronique :
Une enchère électronique sera effectuée : non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 13S0009.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
28 Mai 2013 - 16:00.
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) RENOUVELLEMENT :
Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui.
Référence(s) utile(s) du projet / programme : CPER - FEDER.
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels : gratuitement sur www.klekoon.com (ou à partir du site de l'università di Corsica), ou sur demande auprès de la cellule des Marchés publics - e-mail: marchepublic@univ-corse.fr.

Conditions de remise des offres:
Les offres devront parvenir avant la date et l'heure limites, obligatoirement par voie électronique sur le profil acheteur : www.klekoon.com.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 18 avril 2013.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Bastia, chemin Montepanio, F-20407 Bastia.
VI.4.2) Introduction des recours :
Précisions concernant les délais d'introduction des recours :
- Référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat ;
- Référé contractuel dans un délai de 1 mois suivant l'avis d'attribution publié au JOUE ;
- Recours " Tropic " dans un délai de 2 mois suivant l'avis d'attribution publié au joue;
- Rep dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la décision concernée (dans les limites posées par la jurisprudence " tropic ").
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS A LA PUBLICATION : 18 Avril 2013.

Réglement de la consultation (RC)
Nom de la pièce RC.pdf
Pour télécharger,faites un clic droit sur l'icone
et sélectionnez "Enregistrer la cible sous.."
Date de mise en ligne 18/04/2013 18:11:00
Taille du Fichier 49 Ko

 

 

Informations complémentaires !
Ajouté le : 14/05/2013 10:10:00 Information Questions/Réponses
Bonjour,

Je vous prie de trouver ci-dessous les éléments de réponse suite à des questions relatives au lot n°01 : ACHAT ET INSTALLATION D’UNE SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Question : Quel type d'installation est souhaité ?
Réponse : Nous souhaitons des écrans format paysage à installer pour certains en extérieur et d’autres en intérieur.

Question : S'agit il de fournir des TOTEMS LED avec Os Windows/ Linux ou faut il prévoir également le paramétrage et la centralisation des données ?
Réponse : La société devra fournir et installer les écrans mais également paramétrer le serveur ainsi que les playeurs. Les playeurs sont à installer dans les boîtiers de protection ou derrière les TV.

Question : Combien de machines / écrans totems sont envisagés ?
Réponse : Page 11 du CCTP relatif au lot n°01 est indiqué le détail du nombre des écrans demandés.

Très Cordialement

Université de Corse
Le Service des Marchés Publics
 
 

IMPORTANT !
Pour répondre vous devez être connecté. (Inscription gratuite)
Pour vous inscrire et/ou vous connecter, cliquer ici.

Questions-Réponses

Vous trouverez ci-dessous, les questions/réponses déposées par les entreprises ainsi que les réponses apportées par l'acheteur public.

Déposez ici votre question/réponse
(merci de ne pas indiquer le nom de votre entreprise car l'échange est suceptible d'être rendu publique)