01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre

Consultation : Marché de travaux tous corps d'état pour la remise en état des logements
OPH de Courbevoie

     

 
Acheteur public
OPH de Courbevoie
1 rue Massenet
92400 courbevoie FR
Téléphone : 0147894646

Informations générales
Référence de la consultation Mp n°04-18 
Mise en ligne 16/03/2018 10:10:52 
Mode de passation Procédure adaptée 
Catégorie de marché Travaux
Classe d'activité Classe 45 : Travaux de construction
Département Hauts-de-Seine (92) 
Date limite des offres 16/04/2018 12:00:00 
 

Objet de la consultation

Objet du marché : marché de travaux tous corps d'état pour la remise en état des logements.
Type de marché de travaux : exécution.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 48 mois.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 4 000 000 euros.

Caractéristiques principales :

les stipulations du présent marché concernent l'exécution des travaux, tous corps d'état, pour la remise en état des logements après constats des lieux ou sinistres dans les différents groupes d'immeubles gérés par l'oph de Courbevoie.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (c.c.t.p.).

Le présent marché est un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande.
Conformément aux articles 78 et 80 du décret 2016-360, Il est conclu sans montant minimum mais sera d'un montant maximum de 1 000 000 d'euros (H.T.) par an
Refus des variantes.

Liste des lots
Lot 1 : Marché à lot unique
Objet du marché : marché de travaux tous corps d'état pour la remise en état des logements.
Type de marché de travaux : exécution.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 48 mois.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 4 000 000 euros.

Caractéristiques principales :

les stipulations du présent marché concernent l'exécution des travaux, tous corps d'état, pour la remise en état des logements après constats des lieux ou sinistres dans les différents groupes d'immeubles gérés par l'oph de Courbevoie.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (c.c.t.p.).

Le présent marché est un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande.
Conformément aux articles 78 et 80 du décret 2016-360, Il est conclu sans montant minimum mais sera d'un montant maximum de 1 000 000 d'euros (H.T.) par an
Refus des variantes.

Informations complémentaires
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPHLM de Courbevoie.
Correspondant : M. Kabongo Yamba, 1, rue Massenet 92400 Courbevoie, courriel : service.marches@courbevoie-habitat.fr adresse internet : http://www.courbevoie-habitat.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 20 juin 2018.
Cautionnement et garanties exigés : garantie à 1ère demande couvrant le remboursement de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : fonds propres de l'oph sur son budget fonctionnement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire souhaité.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles, techniques et financières.
Situation juridique - références requises : la situation juridique du candidat sera appréciée au regard des documents suivants : Inscription au registre de commerce, pouvoir du signataire lui permettant d'engager le candidat.
Capacité économique et financière - références requises : la situation économique et financière du candidat sera appréciée au regard des documents suivants : Trois derniers chiffres d'affaires. Bilans ou extraits de bilan. Attestation de banque ou d'assurance
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les références professionnelles et les capacités techniques seront appréciée au regard des documents suivants : Références et qualifications.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les justificatifs requis relatifs à la candidature figurent au RC.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON


Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 avril 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Mp no04-18.

Renseignements complémentaires : les renseignements complémentaires peuvent être obtenus en posant une question exclusivement sur le site "www.klekoon.com". Les réponses seront anonymement transmises à tous les candidats.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les dossiers de consultation peuvent être obtenus gratuitement et uniquement en téléchargement sur le site www.klekoon.com".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 mars 2018.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 boulevard de l'hautil B.P. 30322 95027 Cergy, tél. : 01-30-17-34-00, courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr, télécopieur : 01-30-17-34-59.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional pour le règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Versailles préfecture de Paris 5, rue Leblanc 75011 Paris, tél. : 01-82-52-42-67, courriel : ccira@parisidf.gouv.fr, télécopieur : 01-82-52-42-95.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : recours pour excès de pouvoir: dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R421-1 à R421-3 du Code de Justice Administrative);
- recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché. Référé contractuel, article 551-13 et suivants pouvant être introduit une fois le marché conclu. Référé précontractuel: art. 551-1 du CJA à introduire avant la conclusion du marché .
Mots descripteurs : Bâtiment.

Réglement de la consultation (RC)
Nom de la pièce 04-18 RC.doc
Pour télécharger,faites un clic droit sur l'icone
et sélectionnez "Enregistrer la cible sous.."
Date de mise en ligne 19/03/2018 09:26:00
Taille du Fichier 154 Ko

   

IMPORTANT !
Pour répondre vous devez être connecté. (Inscription gratuite)
Pour vous inscrire et/ou vous connecter, cliquer ici.

Questions-Réponses

Vous trouverez ci-dessous, les questions/réponses déposées par les entreprises ainsi que les réponses apportées par l'acheteur public.

Question posée le 16/03/2018 14:08:43  (Ref:20558)
Bonjour,

Je souhaitais avoir une confirmation concernant la date limite de remise des offres, est-elle fixée au 16/04/2018 comme indiquée dans l'avis ou bien au 28/03/2018 (date figurant au RC)?

Dans l'attente,
Bien cordialement.
Réponse de l'acheteur public :
Le RC avec la bonne date vient d'être mis en ligne.

La date limite de remise des offres est fixée au lundi 16 avril 2018 à 12:00.

Cdt.

Le Service marché
 
 
Question posée le 19/03/2018 08:27:55  (Ref:20575)
Bonjour,
Le règlement de consultation indique une date de remise des offres au 28 Mars 2018 alors que la plateforme Klekoon indique le 16 Avril 2018. Quelle est la date de remise des offres?
Cordialement,
Réponse de l'acheteur public :
Le RC avec la bonne date vient d'être mis en ligne.

La date limite de remise des offres est fixée au lundi 16 avril 2018 à 12:00.

Cdt.

Le Service marché
 
 
Question posée le 30/03/2018 10:15:03  (Ref:20724)
Bonjour,

Au lot plomberie: vous demandez des cabines de douche "KINEDO - gamme CLASSIC HAWAI" mais la gamme Classic Hawaï ne comprend que des parois, souhaitez vous seulement des parois? ou une cabine de douche complète comprenant receveur, parois, robinetterie... du type KINEDO Kineprime C?
Les interventions en urgences pourront-elles être effectuées en dehors des heures ouvrées?
Pour les coefficients, si on veut appliquer une plus-value de 30%, doit on indiquer 30%? 130%? 0.3? 1.3?

Cordialement,
Réponse de l'acheteur public :
Bonjour,

- Il s’agit uniquement des parois. Dans le bordereau il est prévu des lignes spécifiques pour les receveurs de douche.

- Pour les EDL, il n’y a pas d’urgence les travaux sont systématiquement réalisés pendant les heures ouvrées.

- Pour les coefficients, indiquez 1,3 pour une plus-value de 30%


Cordialement,

Le service Marchés et Achats.
 
 
Question posée le 30/03/2018 10:49:32  (Ref:20726)
Bonjour,
Que comprend l'article 00210029 : "révision générale de l'installation sans fourniture,essai avec le courant après travaux "?
Cordialement,
Réponse de l'acheteur public :
Bonjour,

C’est une révision générale de l’installation sans changement de matériel.
Tous les équipements doivent être testés. Les resserrages éventuelles de vis doivent être réalisés.

Cordialement


Le service Marchés et Achats

 
 
Question posée le 30/03/2018 14:25:18  (Ref:20736)
Bonjour,
Au lot menuiserie-serrurerie:
- plusieurs produits sont décrits comme "philite", pouvez-vous donner plus de détails?
- pouvez-vous me confirmer que lorsque vous ne précisez pas de marques et modèles pour les portes palières, il s'agit de porte en bois pleines?
- l'article 00510110 "fourniture et pose serrure de sûreté 3 points pour porte palière" comprend-il le cylindre?
Cordialement,
Réponse de l'acheteur public :
Bonjour,

- Philite : Ensemble béquille + plaque

- Porte palière : Il s’agir dans ce marché de porte en bois pleine

- Article 510110 : Ne comprend pas le cylindre


Cordialement,

Le service Marchés et Achats



 
 
Question posée le 30/03/2018 14:47:47  (Ref:20737)
Pour les réfections complètes de peinture: "Réfection de logement type TX (toutes surfaces peintes et/ou entoilées et peintes)", quelles surfaces seront entoilées?
Réponse de l'acheteur public :
Bonjour,

Voir réponse CCTP article : 8-1


Cordialement,

Le service Marchés et Achats
 
 
Question posée le 04/04/2018 13:55:41  (Ref:20781)
Bonjour,

Question 1 :
Pourriez-vous expliquer comment devra être appliqué le coefficient pour travaux sur les MCA en sous-section-4 ?
Dans les différents onglets du DQE à quoi correspondent les « 1000 » dans la cellule quantité ? (prix ou quantités ?)

Question 2 :
Pourriez-vous nous donner une description détaillée des prestations 00210058 (interphone) et 00210059 (visiophone) du lot ELECTRICITE ?

Question 3 :
Dans le DQE, peut-on ou doit-on rajouter des colonnes PU HT et TOTAL ? Doit-on fournir un calcul récapitulatif du DQE ?

Dans cette attente, cordialement

Réponse de l'acheteur public :
Bonjour,

Question 1 :
Les coefficients sont à appliquer sur les montants des prestations qui seront réalisés en SS4
Le chiffre 1000 correspond à un prix auxquels sera appliqué le coefficient

Question 2
Il s’agit du remplacement de l’appareil dans les logements d’interphonie de type URMET ou équivalent ou visiophone de type INTRATONE ou équivallent

Question3 :
Le DQE est donné à titre indicatif. Il servira à l’étude des offres.
Il n’est pas nécessaire de fournir un récapitulatif du DQE.

Cordialement,
Le service Marchés et Achats
 
 
Question posée le 11/04/2018 15:18:27  (Ref:20863)
Bonjour, dans le cadre technique de réponse, vous demandez notre méthodologie dans hypothèse de la réfection d’un appartement type III. Qu'entendez-vous pour "Type III" ? En vous remerciant par avance.
Réponse de l'acheteur public :
Bonjour,

Par "Type III" il faut comprendre appartement de Type 3.


Cordialement,
Le service Marchés et Achats
 
 
Déposez ici votre question/réponse
(merci de ne pas indiquer le nom de votre entreprise car l'échange est suceptible d'être rendu publique)

  
SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR